现在,国内建筑市场角逐激烈,每个承包人为了争揽工程,总是只能忍气吞声,发包人也抓住了承包人的心理,“你不干他干,总有干的”,以致不少承包人在遭遇工程变更致使的损失时,总是不敢提出索赔请求,如此只能致使自己吃亏。承包人在遭遇损失时,应该果断提出索赔需要,积极维护自己权益。
工程变更可致使承包人损失
在建筑工程中,因发包人是什么原因致使的工程变更,总是会致使承包人的工程量增大、工期延误等,从而导致损失。通常情况下,可能致使承包人损失的容易见到工程变更有:
1、设计图纸与工作量表中的需要不符设。如尺寸、大小有误需要修改,致使工程量增加。
2、现场施工条件与设计图纸需要相差较大,大幅度地增加了工作量。
3、设计变更。在施工途中,发包人修改设计图,到承包人增加了工程量,工期延误。
4、业主已批准施工进度计划,需要加速施工,应对赶工费。
应该注意的,因发包人缘由致使的工程变更不限以上所述情形,在实质建筑工程中,会有各种各样的情形,如冬天、雨季、夜间施工增加费等,承包人应当依据实质状况,提出相应的索赔需要。
承包人如何索赔
工程变更致使损失的,承包人在大多数状况下,都可以通过以下方法处置索赔事宜:
1、建筑工程合同有约定的,从约定处置。承包人与发包人双方根据合同协商赔偿事宜即可。
2、合同无约定或约定不明的,承包人可与发包人进行协商赔偿事宜。协商,是解决纠纷的有力方法,双方依据实质状况妥善处置赔偿事宜,是最好的状况。
3、协商进行工程造价鉴别。双方当事人对工程变更的工程价款不可以协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价办法或者计价标准结算工程价款。,或者直接委托工程造价鉴别机构进行工程造价鉴别,最后确定赔偿的款项。
4、到法院立案起诉,通过法律渠道追偿。在没办法协商或协商不成的状况下,采集证据资料,委托建筑工程律师到法院起诉追偿,是最后的选择也是最好的选择,总是可以争取到最大的赔偿金额。
因此,对承包人而言,如果由于发包人是什么原因致使工程变更,从而遭受损失的,最好积极主动提出索赔需要,干了多少活就拿多少钱,不然就只能自己吃亏了。假如是赔偿事宜仍然心存忧虑的,先向专业建筑工程律师进行咨询不失为一个好方法。